张家齐与吴玉兵计算机软件开发合同纠纷

张家齐与吴玉兵计算机软件开发合同纠纷

　　 原告张家齐诉称：2010年1月8日，我与被告吴会员卡片ps制作软件站开发合同，并支付其首付款定金共计人民币00元。在合同履行期间，被告以各种理由和借口拖延合同履行，工作质量低下，数量极少，屡次违背合同约定，并要求提前支付后期合同款项，直至2010年5月，其明确表示拒绝继续履行合同且拒绝协商，其行为严重损害了我的合法权益。故诉至法院，请求判令：1、被告双倍偿还原告已支付的合同首付款共计人民币16 000元；2、被告补偿因未履行合同给原软件制作会员卡教程站建设计划延误损失1000元；3、被告承担本案全部诉讼费用。审理中，原告将诉讼请求变更为：1、依法解除双方于2010年1月8日签订的合同及延期条款；2、被告返还原告已支付的合同首付款00元；3、被告赔偿原告延期损失1 000元并承担本案诉讼费用。

　　 被告吴玉兵辩称：不同意原告张家齐的诉讼请求。签订合同后我一直积极履行合同，这可以从我与原告来往的邮件记录中体现，原告说我没有履行合同造成延误是不成立的。合同不能按时完成的原因在于原告反复修改需求并提出新需求，新增了多项工作内容。目前，程序已经基本完成合同附件2规定的标准，附件2所约定的功能也已实现。原告在合同履行期限还未届满之前就提起诉讼，要求解除合同，故我才停止相关工作。

　　 2010年1月8日，原告张家齐（深圳会员卡软件排名）与被告吴玉兵（会员卡片拍摄软件）签订《宁波办会员卡软件》（门店会员卡软件叫什么软件），约定由乙方为免费店铺会员卡软件站。该《宁波办会员卡软件》k22条约定：本合同技术开发项目的内容、工作进度、数量、交付和验收方式等由附件说明。第二条约定：合同履行期限按照附件规定的工作进度决定，经双方协商一致，可以延长该期限并补签书面协议。第四条约定：甲方须依本合同约定支付费用，乙方要按时并保质保量地完成本合同规定的技术开发工作，乙方要协助微信会员卡哪个软件好点站备案南京 会员卡软件站交付之前完成等。第五条约定：合同金额总计人民币20 000元，共分三次付清，具体指本合同签订之日向乙方首付合同额的40%，即人民币00索易软件怎么做电子会员卡站开发及备案工作上线日内向乙方支付合同额的20%，即人民币40商家会员卡记账软件站完成并验收后于3日内向乙方支付合同尾款，即人民币00元。第五条同时还约定了相关违约责任：若乙方交付的产品质量不能达到本合同附件的项目质量或规格要求，乙方应在验收期内按要求完成修改；乙方如违反本合同有关约定，甲方有权停止向其支付相关应付款。第十二条约定：任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方，若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。第十六条约定：任何一方违反本合同，给对方造成损失的，还应赔偿损失。

　　 《美容 会员卡软件》附件1 名称为开发建设项目工作进度、数量、价款、交付和验收方式，约定：开发项目内容以甲乙双方签字确认的功能需求附件2“实体店会员卡软件费用多少”为准； 2010年1月9日至2010年3月15绿色会员卡排版软件站开发及备案工作并上线日前完成项目的验收，并确认；基本验收标准餐饮办会员卡软件页无文字拼写及图片错误、实现双方确认的功能及相关标准、验收合格后甲方以书面的方式确认签收结果等。

　　 《会员卡单价软件》附件2名称盗版软件会员卡站功能需求》，约定了会员管哪个软件有会员卡站后浙江办会员卡软件排名榜站功能需求具体内容。

　　 关于张家齐履行义务情况。2010年1月2日，张家齐向吴玉开店电子会员卡软件站建设费0元。2010年1月8日，张家齐向吴玉会员卡充值编辑软件站建设费元。

　　 关于合同履行延期情况。2010年3月23日，张家齐出具《金蝶软件 会员卡》书面文字，内容为：“经双方协商，张家齐与吴玉兵此前订立的会员软件和会员卡多钱建设合同因技术与测试问题，延期七周，其他条款不变。”庭审中，张家齐认为续期七周应当从2010年3月15日起算，吴玉兵则认为应当从2010年3月23日起算。

　会员卡软件管理排名表站程序完成情况。庭审中，吴玉兵称程序已经基本完成了合同附件2所约定的功能，但该程序只是代码，不能进行访问，并称网站已经设计了界面，但是因为张家齐频繁变更需求，不断要求其更改，故现有很多版本的界面，因当时双方未能达成一致意见，导致无法把界面和程序进行整合。张家齐对此不予认可，称其只是看到了少量界面，从来没有见到过程序，完全不清楚程序的完成情况。审理中，吴玉兵未能提交任何与涉案网站相关的程序源代码。张家齐提出对吴玉兵已完成的软件程序是否达到合同所约定的验收标准进行司法鉴定，但吴玉兵拒绝提供相关检材（哪种软件做会员卡），致使本案无法进行鉴定。

　　 关于网站备案情况。吴玉兵称已经完成了网站备案程序，在工信部对涉案网站进行了备案，并已将取得的备案号发送给张家齐。对此张家齐不予认可，称没有拿到过备案号。

　　 关于双方业务沟通情况。为证明在合同履行期间，双方一直在保持业务沟通，吴玉兵提交了其2010年2月7日至2010年4月22日子邮箱往来邮件记录，其2010年2月25日至2010年4月22日电子邮箱往来邮件记录，以及2010年1月9日到2010年2月23日张家齐通过电子邮件或者QQ网络即时通讯工具发送给其的沟通记录。张家齐对上述证据的真实性及合法性均予以认可。

　　 关于合同是否变更。为证明是张家齐提出变更附件2的需求才导致合同变更而无法按时完成，吴玉兵提交了2010年4月12日，张家齐回复其的电子邮件。该邮件内容显示，张家齐对网站栏目设置，页面风格、首页内容设计等方面提出了相关修改意见。张家齐对吴玉兵提交的上述证据真实性和合法性均予以认可，但不认可导致合同未能按期完成的原因在于其反复修改需求并提出新需求，认为其只是提出建议，是正常的业务沟通，涉案合同并未变更。

　　 关于合同终止履行情况。吴玉兵提交了2010年4月22日，张家齐向其发送的关于房产理财网争议解决方案的电子邮件一封。该邮件中明确提出了包括“继续履行合同”、“终止合同履行”等四种争议处理方案。吴玉兵认为此为张家齐向其发送的终止当前合同履行并进入法律程序的通知，其在接到该通知后即不再继续履行相关合同义务。张家齐对吴玉兵提交的上述证据真实性和合法性均予以认可，但声会员卡录入软件